焦作车务段沁阳车站职工单宿整修项目发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2024-029）

1.发包条件

本发包项目 焦作车务段沁阳车站职工单宿整修 项目已由 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 批准建设，项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 ，发包人为 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

（一）土建工程：

1、卫生间：新做地面防水，600*600防滑地板砖，墙面瓷砖，天棚铝合金吊顶、新做隔断。

2、外墙面：铲除原有涂料层，粉刷层按30%修补，重新喷涂真石漆。

3、围墙：铲除原有涂料层，粉刷层按30%修补，重新刷涂外墙乳胶漆。

 4、内墙面：铲除原有涂料层，粉刷层按30%修补，重新粉刷室内乳胶漆。

5、地面：更换室内地板砖。

（二）室内给排水工程：

1、拆除室内给排水管道和洁具重新敷设管道和洁具。

（三）室内电气工程：

1、拆除新做室内照明灯具、开关、插座。

2、室内按照消防要求设置相应设施。

    2.4其他的整治项目；

    2.5相关事项以现场实勘和图纸为准；

 2.6建设地点：沁阳车站；

 2.7发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

    2.8计划工期：30日历天。

    2.9包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质， 具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 2024年10月11日至 2024年10月15日，每日上午 8 时至 11时30分，下午 14 时30分 至 18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 焦作车务段行政办公室220房间 现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在 国铁采购平台网络 上发布。

7.联系方式

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地    址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮    编：454000

联 系 人：郭工

电    话：0391-2564882

电子邮件：2646670100@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

                                                                                                        2024年10月11日

 附件下载：